《2021工程建设前双方施工合同模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021工程建设前双方施工合同模板.docx(17页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、2021工程建设前双方施工合同模板 2021工程建设前双方施工合同1 建设单位(以下简称甲方): 施工单位(以下简称乙方): 经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造_绿化工程,签订以下协议: 一、工程概况 1、工程名称:_绿化工程。 2、工程地点:_。 3、施工范围:绿地面积_平方米(具体见_绿化设计图)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、工期 1、开工日期:本项目工程工期从年月日起至年月日止,共天。 2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 三、工程合同
2、价款 经协商本合同总承包价款为人民币:_元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。 四、承建方式 1、乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。 五、工程付款办法 1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:_万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。 2、待工程竣工后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%,即人民币:_万元整。 3、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:_万元整。 4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内,由乙方交纳。
3、六、工程质量要求 1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。 2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 七、工程竣工验收结算 乙方于竣工后三天内通知甲方,甲方在接到通知后五天内组织进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算,并于三十个工作日内结算完毕。 八、延期违约责任 乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延
4、误,则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。 九、质保期限 1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期,在保养期内出现质量问题,由乙方负责。 2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。 3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合三通一平要求),施工范围内用水、电位置、测量的
5、基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。 4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。 5、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。 十、合同生效与终止 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。 十一、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。 合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 甲方代表:_ 签订日期:_ 乙方代表:_ 签订日期:_ 2021工程建设前双方施工合同2 甲方: 乙方: 依照中华人民共和国合
6、同法和建筑安装工程承包合同条例的规定及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项,经协商一致,订立本合同。 工程名称: 第一条、施工范围: 按甲方提供的施工图纸为准,施工工程量详见工程清单。(注:所有工程量按图纸要求,一次性包死,如有增补,甲乙双方向业主协商解决)。 第二条、工期要求及开工日期 1、合同工期:日历天数 2、工程竣工时,由甲方组织相关部门进行验收,乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。 第三条、质量标准及施工要求 1、合格。 2、双方签定合同后,乙方将施工技术、安全方案、特殊施工技术
7、措施、质量保证体系、进度计划等资料经甲方审批后,乙方进入现场施工; 第四条、工程款及支付方式 合同金额为(大写):壹拾陆万元整(160000元)。(注:开票按总价179000开,如有增补,按工程量最终结算开票)。 1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后,甲方支付至合同金额的90%; 2、保质期满一年,甲方付清余款10%。 第五条、双方责任 一、甲方工作及责任: 1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。 2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。 二、乙方工作及责任: 1、负责按甲方提供图纸要求的规格,样式,质量等施工 2、施工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。 3、遵
8、守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工,安全作业,材料机具应堆放整齐,建筑垃圾应及时清运,竣工时做到工完场清。 4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作,承担保护期间发生损害的修复工作及费用。 5、所提供苗木必须按图纸设计要求,规格、品种,并保证树形丰满,生长旺盛,无病虫害,确保种植后成活率,必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作,确保草坪苗木植物健康生长,保持良好的绿化景观。 6、工程结束由乙方负责联系竣工验收,(甲方协作乙方联系业主,组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐,做备案验收。 7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度,否则甲方有权进行处罚。 第六条、竣工验
9、收与保养 1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。 2、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。 第七条、违约责任、索赔及争议 1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。 2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。 3、争议及解决:如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议,应当首先协商解决。协商不成的,可以向当地人民法院提出诉讼。 第八条、本合同共贰份,甲乙双方各执一份,签字后生效。 甲方签章: _年_月_日 乙方签章: _年_月_日 2021工程建设前双方施工合同3 甲方:_ 乙方:_ 根据土地管理法及农村土地承包法的有关规定,乙方通过_方式取得
10、甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权,经双方共同商定,达成如下协议,特立此合同: 一、甲方将位于_所有的,_以北、现_以西与_毗邻的荒山(林地)发包给乙方使用,其四至为: 东至:现_西边; 南至:与_村荒山相隔的通往上山的道路; 西至:这两座山顶东西分水岭一线; 北至:从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。 二、乙方承包后,承包使用期五十年不变,即从_年_月_日起至_年_月_日终止。 三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)使用权及其地上附着物总承包款为人民币_元整,付款方式为:_ 四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理,在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产,利用承包范围内
11、的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。 五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权,但不得转包。 六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。 七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外,乙方不负责其他任何名目的费用。 八、乙方将荒滩荒山承包后,甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源,发现问题及时书面通知乙方。 九、甲方保证该荒滩荒山(林地)界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。 十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致
12、解除此合同,须付给乙方违约金人民币_万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款,同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包款。 十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。 十二、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同;如乙方不再承包经营,甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方,作价款一次性付给乙方,不得拖欠。否则,此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。 十三、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双
13、方共同认可的中介机构进行评估作价,其结果对双方均有约束力。 十四、此合同发生纠纷由_裁决。 十五、本合同一式四份,甲乙双方各一份、公证处一份、_乡人民政府备案一份,经_公证处公证后生效。 甲方(盖章):_乙方(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 2021工程建设前双方施工合同4 发包方: 法定代表人: 承包方: 法定代表人: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规,甲方_至_农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合