《消防建设工程施工协议(精选25篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《消防建设工程施工协议(精选25篇)(426页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、消防建设工程施工协议(精选25篇)消防建设工程施工协议 篇1甲方:_乙方;_第条:工程概况工程名称:中凯办公楼工程地点:贞_县永丰大道承包范围:消防栓系统及管道安装承包方式:包工包料开、竣工日期:本合同签订的3天内进场施工,竣工日期为进场施工后的15天内(即_年_月_日)。合同价款:本合同采用干包制,共计人民币:玫万肆任元(94000元)整。第二条:本合同文件使用语言和选用标准及法律。合同语言:汉语选用标准、规范:建筑安装行业标准和消防工程施工规范。适用法律、法规:建筑安装工程承包合同条例。第三条:甲方工作甲方提供具备开工条件施工场地的水、电给乙方施工。第四条:乙方责任施工场地防护工作的要求:
2、(1)严禁材料乱堆乱放;(2)严禁在工地上大小便;(3)严禁垃圾乱倒;(4)严禁违章操作;(5)严禁外来人员进入。符合施工场地规定的要求;严格遵守工地的一切规章制度和操作规范,对违反或经教育不改的人员进行处罚或开除。乙方必须注意施工安全,若发生安全事故,全部由乙方自行负责,甲方不负任何责任。第五条:检查和返工若因材质、设备、施工工艺等方面的原因不合格,乙方负全责。第六条:质量评定部门名称:以消防部门验收合格为准。第七条工程款支付方式:(现金或支票)材料进场当天甲方支付乙方_元整,剩余待消防部门验收合格并合到消防部门验收合格证后次性付清(本合同不含税金)。第八条:违约方应承担以下责任:违约的处理
3、:本合同签订后,双方须共同遵守,若出现违约,受损方以通过法律程序追究违约方的法律责任,并根据实际受损程度向违约方索赔一切经济损失和追讨违约金,若工程验收不合格,造成的返工及一切损失,由乙方全部负责,直至经消防部门验收合格为止。第九条:生效与终止:本合同经双方签字或盖章后生效,至乙方完成全部合同内容并经消防部门验收全格止和取得消防部门出具的合格证时,本合同终止。甲方:_乙方:_时间:_消防建设工程施工协议 篇2原告:_市_混凝土有限公司,地址:_区_工业园区。法定代表人:_,男,职务执行董事,联系方式:_.委托代理人:_,_律师事务所律师(实习律师),_.被告:_市_建集团有限公司,住址:_省_
4、市_街_号。法定代表人:_,男,职务董事长,联系方式:_.被告:_市_建集团_煤业有限公司工程项目部,住址:_省_市_街_号。负责人:_项目经理,联系方式:_.诉讼请求1、判决被告支付混凝土工程欠款_元;2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至_年_月_日的违约金_元;3、判决被告支付从_年_月_日至付清所有欠款时的违约金;4、诉讼费、律师费用由被告承担。事实及理由被告_建集团有限公司承建_煤业有限公司_招待所工程并成立项目部具体负责工,_年_月_日_建集团_煤业有限公司工程项目部与原告签订商品混凝土供应合同书,约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。之后原告按合同约定按质按量完成了供应。截止_年
5、_月_日被告_建集团有限公司尚欠原告工程款_元,但至今被告未支付该款项。合同约定:_“甲方在乙方供货_日前应先付总额_%的备料款,批量供应后办理结算付款,并付款到总额的_%,留_%尾款在乙方将本批量_强度报告提供给甲方进付清。”原告施工结束达到付款条件后,被告与原告对帐并与原告签订对帐单明确欠款情况,但至今仍拖欠巨款不付。此为本案事实,原告唯有诉讼解决。最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释20_14号)第二十四条规定:_“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”第十七条规定:_“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中
6、国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定:_“利息从应付工程价款之日计付。”由于所约定的每日1%的计息数字偏高,故原告请求按照不高于中国人民银行一年期贷款利率的四倍计算违约金,以示公平。此致_人民法院具状人:_年_月_日消防建设工程施工协议 篇3甲方:_(以下简称甲方)乙方:_(以下简称乙方)依照中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:_二、工程地点:_三、工程项目:总建筑面积约_平方米(栋楼)。四、进场时间:定于_年_月底前(以进场通知书为准)。
7、五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_天。八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。九、工程造价:本工程投资额约_元人民币。十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行_年建筑工程消耗量定额、_年安装工程消耗量定额和_建筑工程计价清单,取费类别按工程类别。2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价:执行_元
8、/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算;5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。十一、付款办式1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,_个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到_人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时,甲方按国
9、家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金_万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在_日内返还给乙方剩余部分保证金。4、具体事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、
10、负责三通一平,提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的
11、各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。十五、违约责任(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向_市人民法院起诉。(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方:_乙方:_法定代表人:_法定代表人:_地址:_地址:_年_月_日消防建设工程施工协议 篇4发包方:_承包方:_依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方