燃气管道工程施工合同f(精选7篇)
《燃气管道工程施工合同f(精选7篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《燃气管道工程施工合同f(精选7篇)(35页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、燃气管道工程施工合同f(精选7篇)燃气管道工程施工合同f 篇1发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、法规、条例等,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本天然气工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_ 工程地点:_ 施工图号:_ 工程内容:_二、 工程承包范围施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。标段桩号:中压:_ 低压:_三、 合同工期开工日期:_竣工日期:_ 合同工期总天数:_天四、 质量标准按照城镇燃气设计规范GB5002820xx、城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ3320xx、现场设备、工
2、业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范GB5023620xx、工业金属管道施工及验收规范,现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准,工程质量达到合格。五、 承包方式包工包料(主材与设备由发发包提供)六、 合同价款1、金额(大写):_元(人民币)2、合同调整价款:施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。3、工程款支付:工程竣工验收合格后,工程结算审结半年内,分期付清。4、计价依据:20xx年山西省建设工程计价依据建设工程预算定额、安装工程预算定额、市政工程预算定额、山西省建设工程预算定额,20xx太原市建设工程材料预算定额、当期临汾工程建设标准定额信息,招标工程按照招标文
3、件的约定执行。七、材料设备供应施工图中的主材及设备由发包人提供,主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。八、工程质量保修承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期两年。2、保修范围:施工图及设计变更所设计的内容和项目。3、承包人在保修期内接到抢修通知后,应立即到达事故现场抢4、工程质量保修金为施工合同价款的5%,金额_元。5、发包人在质量保修期满经验收合格后,将剩余的保修金返还承包人。九、发包人的权利和义务1、发包人向工地派驻现场管理人员,负责工程的管理、验收及对外的协调。
4、2、开工前向承包人提供施工图纸四套。3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。4、负责办理开工前的有关审批手续,协助承包人解决施工现场的用水用电。5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。7、组织图纸会审。8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况,发包人应及时通知设计单位到现场协商处理,并由设计单位出具书面处理意见。十、承包人的权利与义务1、承包人向工地派驻项目负责人,负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。4、提供
5、对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案,经发包人批准后实施。5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告,经发包人批准后实施。6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。7、承担施工现场的安全和保卫工作,严格履行燃气工程安全施工责任协议书中的乙方责任,消除隐患,杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担相应的赔偿责任。8、工程不得转包。非经发包人同意,承包人不得将所承包的工程的任何部分分包,一经发现,发包人有权单方面终止本合同,并要求承包人赔偿相应损失。9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。10、工程完工后3日
6、内通知发包人现场管理人员组织验收,工程竣工验收合格后7日内,将竣工材料及结算材料报发包人审核。11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十一、违约责任1、发包人违反本合同约定,赔偿其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。2、承包人违反本合同约定,延误工期的,工期每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人,每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。十二、安全责任承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故,导致施工人员或第三者伤亡,由承包人承担全部责任,并承担
7、全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险,支付保险费用。十三、争议1、约定请建设行政主管部门调解。2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。十四、本合同未尽事宜、双方可按照建设工程施工合同GF-20xx-0201示范文本中的通用条款执行。十五、本合同双方签字盖章后生效,在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。十六、本合同一式陆分,发包人肆份,承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后,擅自涂改无效。发包人(全称):承包人(全称):年月日:燃气管道工程施工合同f 篇2委托方(甲方):承接方(乙方):本工程由甲方委托,乙方承建。为明确工程内容及双方责任,本着
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 燃气 管道工程 施工 合同 精选