工程施工合同(精选28篇)
《工程施工合同(精选28篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程施工合同(精选28篇)(147页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、工程施工合同(精选28篇)工程施工合同 篇1工程施工合同说明:该合同适用于乙方向甲方承包门窗制作及安装工程,双方协商一致,制定本文本,其中包含工程概况、付款方式、施工条款等内容。甲方(发包人):法定代表人:乙方(承包人):法定代表人:依照中华人民共和国建筑法民法典及其他法律、行政法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就乙方承接 门窗制作及安装项目协商一致,订立本合同。一、工程概况1.工程名称: 。2.工程地点: 。3.工程内容及范围: (包括材料采购、制作、转运、安装等)。4.承包方式:包工、包料。二、工程数量及价款1.使用材料及单价:人民币元(含税价/不含税价)2.施工面积暂
2、定 ,总价为人民币 元。3. 工程量按实际施工展开面积实测结算。三、付款方式合同签订后甲方预付合同总价款的%作为合同定金,材料进场后支付至合同总价款 %,施工完后付至合同总价款的%,验收合格后7天内付至合同总价款的 %,剩余%为质量保修金,保修期 年,期满后7天内一次性付清(保修期自验收合格之日起算)。甲方没有按时支付工程款,每延期一天按照合同金额的1向乙方支付违约金,并且工期相应予以顺延。四、施工条款1.施工时间:(1)甲方须提前七个工作日书面通知乙方进场,以便乙方组织货物运输和调配人员。(2)合同工期为日,(暂定自 年 月日起至 年 月日止,具体开工时间以接到甲方书面通知为准)若出现停电或
3、气候原因影响施工,工期可做相应顺延。如因甲方原因影响进展,工期顺延。2.对甲方及工程基底的要求:(1)甲方应在开工前天提供施工资料及施工图纸;(2)甲方应在乙方进场前提供乙方施工电源、水源;(3)甲方未提供上述资料、条件、工程基底的,工期相应予以顺延。3.乙方施工人员必须服从现场的统一管理。五、质量要求按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图为标准。甲方有权对乙方施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。六、其他约定1.工程施工完毕后,甲方须于三日内验收,逾期未验收视为验收合格。施工完后,甲方使用或开发商投入使用,视同验收合格。2.施工完毕,乙方即提供工程决算书,甲方须于
4、二日内审核完毕,逾期未审核完毕,乙方可依据乙方提供的决算书要求甲方支付款项。3.甲方指定 (联系方式: ),乙方指定 (联系方式: )为现场代表,负责双方各项管理工作及办理双方各项签证、结算事宜。七、未尽事宜未尽事宜或遇到特殊的情况,应协商解决,如协商仍不能解决,将参照民法典有关条款处理。八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应向 所在地有管辖权的人民法院起诉。九、其他事项1.本合同一式二份,各方各执一份。各份文本具有同等法律效力。2.本合同经各方签署后生效。签署时间:年 月 日甲方(盖章):联系人:联系方式:地址:乙方(
5、盖章):联系人:联系方式:地址:工程施工合同 篇2甲方:乙方:为明确双方的权利和义务,遵循平等、公平的原则,根据相关法律和法规,甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议,望双方共同遵守。一、 工程名称:二、 承包工程内容:三、 承包及付款方式:包工包料,暂估价为 万元,每月按实际完成工程量的%支付进度款。四、 工 期:_年_月_日开工到_年_月_日竣工。五、 工程质量1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后,方可进行下一道工序。3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验,发现不合格工程部位,
6、必须无条件返工,直到合格为止。六、 工程造价1、 工程承包预算造价执行(20)_省市政设施养护维修工程定额;材料价格按施工当期的_市建设工程造价信息、_省建设维修工程造价信息计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。2、 工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项。七、 工程款拨付1、 工程竣工决算审核后,其余工程款付清。八、 施工安全工程施工期间,乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。九、 本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。甲方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程施工 合同 精选 28